Номер извещения: 0302300048725000995

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"

Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт кабинетов №№ 3, 3А, 4, 5, 6, 18 в административном здании по адресу ул. Ленина, д. 54

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202503023000016001000150

Контактная информация

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган

Организация, осуществляющая размещение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"

Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия , Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. БАБУШКИНА, Д. 25, КАБИНЕТ 415

Место нахождения: 670031, Республика Бурятия , Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. БАБУШКИНА, Д. 25, КАБИНЕТ 415

Ответственное должностное лицо: Павлова С. В.

Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru

Номер контактного телефона: 8-3012-371965

Дополнительная информация: ИКЗ: в соответствии с планом-графиком: 25 30326042197032301001 0134 000 4339 243; в соответствии с извещением: 25 30326042197032301001 0134 001 4339 243. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ". Местонахождение, почтовый адрес: 670031, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА БАБУШКИНА, ДОМ 25, КАБ 418, Номер контактного телефона: 7-3012-373574, Адрес электронной почты: ueaz@ulan-ude-eg.ru, ответственное должностное лицо Кудьярова Наталья Алексеевна, адрес электронной почты: Kydiarova_NA@ulan-ude-eg.ru. Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.

Регион: Бурятия Респ

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок: 01.11.2025 10:55 (МСК+5)

Дата и время окончания срока подачи заявок: 10.11.2025 09:00 (МСК+5)

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 10.11.2025

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 12.11.2025

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 014 330,59

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 253032604219703230100101340014339243

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 43.39.19.190 - Выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов №№ 3, 3А, 4, 5, 6, 18 в административном здании по адресу ул. Ленина, д. 54 . В соответствии с локальным сметным расчетом - Условная единица - 1,00 - 1 014 330,59 - 1 014 330,59

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ" - 1 -

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке . В соответствии с локальным сметным расчетом - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - . - В соответствии с локальным сметным расчетом - -

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

. - В соответствии с локальным сметным расчетом - -

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам: 1. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Сведения о связи с позицией плана-графика

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202503023000016001000150

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 014 330,59

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 253032604219703230100101340014339243

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ"

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 81701000: Муниципальные образования Республики Бурятии / Городские округа Республики Бурятии/ / город Улан-Удэ

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 10 143,31 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Согласно ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии в соответствии со ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03232643817010000200, л/c 106020022, БИК 018142016, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ, к/c 40102810545370000068

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Респ Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г Улан-Удэ, ул Ленина, д. 54

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 %

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Согласно п.7 контракта (договора)

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03232643817010000200, л/c 106020022, БИК 018142016, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ, к/c 40102810545370000068

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: 5 лет с даты подписания Заказчиком в ЕИС документа о приемке выполненных работ (акта выполненных работ формы № КС-2), в полном объеме

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: не установлено

Требования к гарантии производителя товара: не установлено

Требуется обеспечение гарантийных обязательств: Да

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 50 716,53 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: согласно п.9 контракта

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств: p/c 03232643817010000200, л/c 106020022, БИК 018142016, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ, к/с 40102810545370000068

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ"

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 81701000: Муниципальные образования Республики Бурятии / Городские округа Республики Бурятии/ / город Улан-Удэ

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий